455000 Челябинская область
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская,
д. 17
+7 (902) 86-228-45
+7 (3519) 23-20-93

Договор поставки автомобильным транспортом

Вверх на один уровень

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________

  " __ " __________ 200_ г.


ООО "Промышленная Компания РосУголь", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора __________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ___________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять угольную продукцию (в дальнейшем уголь).

1.2. Количество поставляемого угля, марочный состав, цена, сроки (периоды) поставки, оформляются Сторонами в форме Дополнительных соглашений к настоящему договору.

1.3. Замена марок и сортов другими сортомарками допускается в порядке, определяемом ГОСТами, ТУ.

1.4.  Поставка угля производится по территории Российской Федерации.

1.5. Срок действия договора с момента подписания по «___» _________ 200_ года, а в части расчетов, до их полного завершения.


2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

2.1. Качество поставляемого угля должно соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться сертификатом (удостоверением) качества.


3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется поставить уголь по адресам и в количестве, указанным Покупателем в срок, определяемый в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

3.2.  Поставка товара производится автотранспортом Поставщика.

3.3.  Поставщик имеет право на досрочную поставку угля при наличии письменного согласия Покупателя.

3.4. В течение десяти дней с момента поставки Поставщик обязан предоставить Покупателю оригинал счета фактуры на поставленную партию угля.

3.5 Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю в момент разгрузки транспорта Поставщика.


4. ЦЕНА ТОВАРА

4.1. Цена поставляемого угля определяется по позициям, указанным в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору в рублях РФ.


5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

5.1.Оплата угольной продукции производится денежными средствами в полном объеме согласно срокам, указанным в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на счет Поставщика.

5.2. До 15 числа месяца, следующего за месяцем отгрузки, Стороны подписывают акт сверки поставок и взаиморасчетов по настоящему Договору, оформленный Поставщиком.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.1.1. За просрочку поставки угля, в том числе в случае нарушения сроков замены некачественного угля и/или допоставки угля, в установленный настоящим договором срок, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от стоимости не поставленного/недопоставленного в срок угля за каждый день просрочки, до полного исполнения обязательства.

6.2. Уплата нестойки, установленной п. 6.1 п. 6.1.1. не освобождает Стороны от исполнения обязательств оговоренных данным договором.

6.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, обязана возместить другой стороне причиненные убытки на основании представленных другой стороной обоснованных расчетов.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, а также решений государственных органов РФ. В случае наступления указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. Другие обстоятельства, в т.ч. забастовка, не являются основанием для освобождения от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору.

7.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выданные соответствующей Торгово-Промышленной палатой.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно, но не позднее 72 часов с момента наступления указанных в п. 7.1. обстоятельств, в письменной форме уведомить другую сторону. Несоблюдение данного условия лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.

7.4. В случае, если срок действия форс-мажорных обстоятельств будет свыше трех месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков, причиненных расторжением договора.


8. ПРЕТЕНЗИИ И АРБИТРАЖ

8.1. Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом, по месту нахождения ответчика, в соответствии с действующим российским законодательством, с соблюдением претензионного урегулирования разногласий.


9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

9.2. Все дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и скреплены печатью.

9.3. После подписания настоящего Договора вся переписка и документы, которыми Стороны обменялись в процессе переговоров, считаются недействительными.

9.4. Ни одна из Сторон не имеет права, без письменного согласования с другой Стороной полностью или частично передать третьему лицу обязательства по исполнению настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон.


10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН


Поставщик

Покупатель

Новости
ООО «Промышленная Компания РосУголь»
г. Магнитогорск , 2009г.
Изготовлено: «Prime»
Дизайн: Черкасова Н.Д.